 |
|
發行期數：第 424 期
:::
 |
疫情下工程案件新法律困境
來源：工商時報網
文／蔡儀（創拓國際法律事務所資深律師） 在任何工程案件中，「錢」與「時間」無疑是業主與承包商最關心的兩件事。然而，自2020年初疫情爆發以來，徹底擾亂了工程界對於「錢」與「時間」的合約安排。 在「錢」方面，營建成本受到疫情、通膨等國際環境影響節節攀升，令承包商有向業主請求價金調整（price escalation）的壓力與需求；在「時間」方面，疫情不僅可能延誤設備、原物料等物流到貨時程，工程亦可能因工人確診導致全部或部分停工，衍生出工期展延（extension of time, EOT）的法律爭議。在短期內，這些涉及龐大金額的工程法律爭端勢必將進入到仲裁或訴訟程序中，尋求終局解決。 承包商請求價金調整的法律依據，其實即是常見的民法第227條之2情事變更原則（條文：「契約成立後，情事變更，非當時所得預料，而依其原有效果顯失公平者，當事人得聲請法院增、減其給付或變更其他原有之效果」）。 條文看起來單純，但問題的關鍵在於，在工程契約中，一般可能訂有類似「契約價金為固定總價（firm lump sum）不得調整」的限制性條款，那在此等情況下，情事變更原則是否仍得適用？又即便得適用，如何計算出一個合理的價金調整數額？ 目前法院多數見解則是認為，即便契約明定有該等限制性條款，法院仍得介入釐清物價漲幅是否確實逾越當事人訂約時可預料程度，並仍在個案中依民法之規定適用情事變更原則。 至於價金調整的方法，我國法院廣泛採納以物價指數為基礎的計算方式，例如以營造工程物價指數（CCI）總指數的變動幅度，扣除2.5％的合理物價波動幅度後，試算出承包商增加的成本支出，法院更認為該等因情事變更所增加的支出，應在兩造間平均分擔，以符合公平調和雙方物價風險的理念。然而，在水泥、鋼筋等個別項目指數近兩年內動輒上漲兩、三成，上漲趨勢猶在的年頭，上述單以總指數為基礎的計算方式，難以充分反映物價劇烈波動的實況。 行政院工程會近期雖發布相關函令，揭示公共工程在特定條件下，得依序按CCI個別項目指數、中分類項目指數及總指數變動幅度調整工程款；該計算方式雖某程度可緩和總指數法的不足，卻仍跟業者實際遭受的成本飆漲虧損有相當落差，從而在常見的指數法外，業者有轉向其他計算方法，如全部成本法（Total Cost Method）等，尋求解套的需求；或者尋求主管機關以通案性的函令，在某種範圍內免除或減輕業者的舉證責任，而達到事實上開放業者請求價金調整的管道。 此外，關於工期展延議題，實務一般是以承包商是否具有「可歸責」事由加以判斷，即民法第230條所規定：「因不可歸責於債務人之事由，致未為給付者，債務人不負遲延責任」。該條文乍看下，似非承包商得主動向業主請求展延工期的法律依據，但在法院實務操作下，如是屬於不可歸責於承包商的遲延事由，例如疫情等，則承包商得豁免於包括遲延違約金在內的遲延責任，而達到實質上工期展延之效果。 簡言之，承包商受疫情影響的工期可獲豁免於遲延責任，就結果而言，形同相對應工期獲得展延的效果。下一個更棘手的問題是，如何證明受疫情影響的工期天數？目前行政院工程會發布有處理準則，某程度減輕公共工程履約廠商舉證責任，得展延疫情警戒第三級期間之1/2工期，惟如廠商欲爭取更長的工期展延，仍需自行舉證。建議業者應與土木工程專家及律師，共同討論個案中所涉及因疫情而受阻擋的關鍵路徑（critical path），並分析因疫情而整體生產力下降之情事，妥適評估合理的工期展延天數。因為疫情打亂的所有工作步調，恐怕都要在後疫情時代好好來結算。這種前所未見的不可抗力事件，挑戰著我們過去對於工期展延與調整價金的計算方法與法律論述，值得關注。 敬邀參加111年09月份台商張老師「中、南部」現場預約駐診諮詢服務，
敬請事先報名才能保留座位，歡迎踴躍參加
＊台商張老師季刊自103年起轉為「月刊」發行囉！有需要的朋友可填寫索閱登記表喔！ 詳情請至以下網址：https://www.chinabiz.org.tw/Ads/ShowC?id=34
|
行政院大陸委員會經濟處 台商服務窗口專線：02-23975955 (上班時間：平日9:00~18:00)